Home > Public Tenders > Closed Tenders > 06/08/2010 Contrato de obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles

06/08/2010 Contrato de obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles


Última modificación: Adjudicación Definitiva : Fecha publicación: 19/11/2010


La Fundación IMDEA Energía anuncia el concurso de licitación para el Contrato de obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía.

Número de expediente: Ref. 2010/11

Forma de adjudicación: Procedimiento abierto.

Organismo convocante: Fundación IMDEA Energía.

Lugar: Móstoles (Madrid).

Anuncio en el BOCM, (73 KB)Documento PDF en una nueva ventana

Anuncio en el DOUE, (123 KB)Documento PDF en una nueva ventana

Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas jurídicas.

Obtención de documentación e información.

Fundación IMDEA Energía
Domicilio: Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Centro de Apoyo Tecnológico.
c/ Tulipán s/n. 28933 Móstoles (Madrid)
Teléfono: 91.488.85.63

Fecha límite de obtención de documentos e información complementaria: El plazo finaliza a las 14:00 h del 6 de septiembre de 2010.

Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas jurídicas

Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas jurídicas.

Presentación de ofertas: Las proposiciones se presentarán en la sede de la Fundación IMDEA Energía en horario de 9:30 h a 14:00 h, de lunes a viernes.

Fundación IMDEA Energía.
Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Centro de Apoyo Tecnológico.
c/ Tulipán s/n. 28933 Móstoles (Madrid).

Fecha límite de presentación de ofertas: El plazo finaliza a las 14:00 h del 16 de septiembre de 2010.

Presupuesto base de licitación: No podrá exceder de 7.233.260,60 Euros (IVA excluido)

Garantía provisional: 3 por 100 del importe de la licitación, IVA excluido.

Garantía definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

Pliegos:

OBRAS de construcción FASE 2 sede- IMDEA ENERGÍA - Cláusulas Jurídicas, (489 KB)Documento PDF en una nueva ventana

OBRAS de construcción FASE 2 sede- IMDEA ENERGÍA - Prescripciones Técnicas, (74 KB)Documento PDF en una nueva ventana

Rogamos que las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación remitan comunicación vía correo electrónico a la dirección de contacto indicada en los pliegos (contacto.energia@imdea.org) confirmando su interés, e indicando los datos de la persona de contacto en la empresa con el fin de hacerle llegar por correo electrónico cualquier información adicional que pueda resultar interesante a la vista de las consultas que puedan surgir durante el proceso de preparación de ofertas.

Convocatoria del primer ACTO PÚBLICO del proceso de LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA SEDE DE IMDEA ENERGÍA EN TECNOMÓSTOLES

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas jurídicas que rige el contrato de las obras de construcción de de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles, se realizará un acto público para la lectura de admitidos y excluidos del concurso y la apertura del sobre nº 2 de Documentación Técnica.

Este acto público tendrá lugar el próximo 27 de septiembre de 2010 a las 17:30 h, en la siguiente dirección:

Salón de Grados del Edificio Departamental I – 1ª planta
Universidad Rey Juan Carlos
Campus de Móstoles
C/ Tulipán s/n
28933 Móstoles – Madrid


27/09/2010 Comunicación de Admitidos y Excluidos

27/09/2010 Comunicación de Admitidos y Excluidos al Concurso de obras de construcción de la Segunda Fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles, (40 KB)Documento PDF en una nueva ventana


Convocatoria del segundo ACTO PÚBLICO del proceso de LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA SEDE DE IMDEA ENERGÍA EN TECNOMÓSTOLES

Tal y como se establece en el pliego de cláusulas jurídicas que rige el contrato de las obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles, se realizará un acto público para la lectura de las puntuaciones del sobre nº 2 de Documentación Técnica del concurso y la apertura y lectura del sobre nº 3 de Documentación Económica.

Este acto público tendrá lugar el próximo 7 de octubre de 2010 a las 17:15 h, en la siguiente dirección:

Salón de Grados del Edificio Departamental I – 1ª planta
Universidad Rey Juan Carlos
Campus de Móstoles
C/ Tulipán s/n
28933 Móstoles – Madrid


11/10/2010 Comunicación de puntuaciones del sobre nº 2 de Documentación Técnica

11/10/2010 Resultados de la puntuación técnica del sobre nº2 del concurso de obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA ENERGÍA en Tecnomóstoles (43 KB)Documento PDF en una nueva ventana


26/10/2010 Adjudicación Provisional

"Resolución Adjudicación Provisional del Órgano de Contratación para las obras de construcción de la segunda fase de la nueva sede de IMDEA Energía en Tecnomóstoles" (94 KB)Documento PDF en una nueva ventana

El Órgano de Contratación de la Fundación IMDEA Energía, con fecha 18/10/2010, ha resuelto la adjudicación provisional del contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA SEDE DE IMDEA ENERGÍA EN TECNOMÓSTOLES a favor de la empresa SACYR, S.A.U. con la siguiente oferta:

  • Oferta económica: 4.579.399,86 (IVA excluido)
  • Plazo de ejecución de las obras: 9 meses
  • Plazo total de garantía: 24,50 meses
  • Porcentaje dedicado a control de calidad: 2,01%

El adjudicatario provisional deberá acreditar ante el órgano de contratación hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del pliego de cláusulas jurídicas en un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la presente adjudicación provisional. Asimismo, en el citado plazo de quince días hábiles se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva.


19/11/2010 Adjudicación Definitiva

El Órgano de Contratación de la Fundación IMDEA Energía, con fecha 10/11/2010, ha resuelto la adjudicación definitiva del Contrato de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA NUEVA SEDE DE IMDEA ENERGÍA EN TECNOMÓSTOLES a favor de la empresa SACYR, S.A.U. con la siguiente oferta:

  • Oferta económica: 4.579.399,86 (IVA excluido)
  • Plazo de ejecución de las obras: 9 meses
  • Plazo total de garantía: 24,50 meses
  • Porcentaje dedicado a control de calidad: 2,01%

La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de la adjudicación definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 16 del pliego de cláusulas jurídicas.

 
 

Logo Comunidad de MadridLogo Ministerio de Ciencia e InnovaciónLogo Unión Europea

 

El Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, Subprograma de Actuaciones Científicas y Tecnológicas en Parques Científicos y Tecnológicos (ACTEPARQ), financia esta actuación con número de expediente PCT-120000-2009-22.

El gasto será cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2007-2013, Objetivo de Competitividad Regional y Empleo.